Проект договора на выполнение НИОКР для "Заказчика"
Договор №________
на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)
(Заказчик)
Г. __________________
"___"____________ ____ г
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и__________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется надлежащим образом выполнить научно–исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию ___________________________________________________________ на условиях настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием к нему и своевременно сдать Заказчику результаты работ, включая необходимую документацию, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ (Далее по тексту - «Работа»).
1.2.Работа выполняется Исполнителем в соответствии с требованиями Технического задания (Далее - ТЗ), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Сроки при выполнении Работ определяются Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. запрашивать и получать от Заказчика необходимые для выполнения Работы информацию, консультации;
2.1.2. приостановить Работу по настоящему Договору в случае, если в ходе выполнения выяснится, что невозможно достигнуть результата, установленного требованиями ТЗ, с незамедлительным уведомлением об этом Заказчика;
2.1.3. привлекать по согласованию с Заказчиком к выполнению Работы по настоящему Договору третьих лиц (соисполнителей). При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств и в отношении соисполнителей выполняет функции заказчика.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения Работы, без вмешательства в его хозяйственную деятельность;
2.2.2. в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора назначить срок для приведения результата Работы (этапа Работы) в соответствие с указанными условиями;
2.2.3. полностью или частично отказаться от исполнения договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, с предварительным письменным уведомлением Исполнителя не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты отказа от исполнения Договора.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. выполнить работу в соответствии с ТЗ и Календарным планом в пределах стоимости работ, установленной настоящим Договором и представить Заказчику результат Работы, в том числе, разработанную согласно настоящему Договору документацию в предусмотренный настоящим Договором срок;
2.3.2. представлять по требованию Заказчика документацию и сведения, относящиеся к Работе и учету производимых расходов по настоящему Договору;
2.3.3. Информировать Заказчика о приостановлении Работы в десятидневный срок с соответствующим обоснованием;
2.3.4. провести патентные исследования и представить Заказчику отчет в соответствии с условиями ТЗ;
2.3.5. до начала выполнения Работы Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении Работы по настоящему Договору результатов интеллектуальной деятельности (далее по тексту РИД), права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам, а также обеспечить приобретение на имя Исполнителя или Заказчика необходимых прав на их использование;
2.3.6. до сдачи результатов Работы Исполнитель обязан урегулировать вопросы выплаты вознаграждения соисполнителям и физическим лицам - исполнителям Работы, своими силами и за свой счет, включая:
Вознаграждение третьим лицам, привлеченным к выполнению Работы в рамках гражданско-правовых договоров, в том числе за передачу исключительных прав на РИД.
2.3.7. Исполнитель обязуется содействовать и участвовать в получении правовой охраны на РИД, созданные по настоящему Договору, в том числе:
По запросу Заказчика и третьих лиц, уполномоченных Заказчиком, в указанные ими сроки предоставлять квалифицированные устные и письменные консультации в целях получения правовой охраны РИД в России и других странах;
Участвовать в подготовке ответов на запросы и возражения экспертизы Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также патентных ведомств других стран.
2.4.Заказчик обязан:
2.4.1. принять и оплатить результаты Работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.4.2. передавать Исполнителю необходимые для выполнения Работы документы, сведения и информацию, относящиеся к компетенции Заказчика, не позднее __ (____) дней с даты получения соответствующего запроса Исполнителя, при условии наличия их у Заказчика на момент предъявления запроса Исполнителя.
3. Срок выполнения Работы.
3.1. Исполнитель выполняет Работу поэтапно, в сроки, указанные в Календарном плане.
3.2. Исполнитель начинает выполнение Работы после получения аванса, в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора. При просрочке выплаты аванса сроки выполнения работ отодвигаются соразмерно времени получения аванса.
3.3. Датой выполнения Работы по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Работы.
3.4. При возникновении невозможности или нецелесообразности продолжения Работы по настоящему Договору Исполнитель вправе приостановить выполнение Работы и уведомить об этом Заказчика в __ (____) дневный срок. В (____) дневный срок с даты получения Заказчиком вышеуказанного уведомления Стороны должны рассмотреть вопрос о целесообразности и условиях продолжения Работы.
3.5. В случае выявления невозможности и нецелесообразности проведения работ по истечении двух месяцев с момента перечисления Заказчиком аванса, сумма аванса Исполнителем не возвращается при условии подтверждения состава Работ и произведенных Исполнителем затрат.
В ином случае, Стороны производят взаиморасчеты, исходя из объема и результата фактически выполненных работ с подписанием Протокола согласования.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ.
4.1. По завершении выполнения Работы Исполнитель в течение 7 (семи) дней представляет Заказчику Акт сдачи-приемки Работы (Далее - Акт).
К Акту должны быть приложены: отчет о результатах Работы, документы, подтверждающие расходы (затраты) по настоящему Договору, при необходимости иные отчетные материалы/документы, предусматриваемые ТЗ.
4.2. Заказчик в 14-ти (четырнадцати) дневный срок со дня получения Акта обязан подписать и направить Исполнителю Акт или Мотивированный отказ от приемки Работы при наличии недостатков Работы и нарушении Исполнителем условий настоящего Договора и ТЗ.
Недостатки Работы должны быть безвозмездно устранены Исполнителем в срок не более __ (_____) календарных дней.
4.3. Установленный настоящим Договором срок приемки Работы Заказчиком может быть продлен на общий срок не более ___ (_____) календарных дней при необходимости технической экспертизы, представленных Исполнителем результатов Работы.
5. Стоимость работ и порядок расчетов.
5.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору, включая все расходы и НДС 18% в соответствии с Протоколом согласования цены (Приложение №3 к настоящему Договору) ____________________НДС 18% составляет ______________
5.2. Заказчик уплачивает Исполнителю аванс в размере _____ (_______________) рублей, включая НДС 18% на основании Счета, выставляемого Исполнителем, в течение __ (__________) банковских дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.
НДС 18% составляет ______ (_________) рублей.
5.3. Оставшиеся_________ (____________________) рублей выплачиваются Заказчиком по окончании выполнения Исполнителем всей Работы в течение __ (_______) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта на основании Счета, выставляемого Исполнителем.
5.4. Общая стоимость Работ также включает в себя:
Вознаграждение Исполнителя за передачу Заказчику исключительных прав на РИД, полученных при выполнении Работ;
Стоимость приобретения для целей настоящего Договора Исполнителем прав на РИД, принадлежащих третьим лицам;
Стоимость всех проводимых Исполнителем или по его заказу патентных исследований, предусмотренных настоящим Договором.
6. Права на результаты работ.
6.1. Все права на результаты Работы, созданные и переданные по настоящему Договору принадлежат Заказчику, включая исключительные права РИД, созданные в результате выполнения Работы по Договору, а также права на подачу заявок и получение охранных документов на указанные РИД в России и других странах.
Материальные объекты (специальное и лабораторное оборудование, испытательные стенды и стенды программно-технологического моделирования, материалы и лицензии), которые могут быть приобретены Исполнителем в ходе исполнения настоящего Договора для целей получения результатов Работ, также будут являться собственностью Заказчика.
6.2. Все полученные при выполнении Работы результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении Работы РИД, подлежат отражению в отчетной документации.
6.3. Исполнитель гарантирует Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.
6.4. Права Сторон на результаты Работы, способные к правовой охране, а также на секреты производства (ноу-хау), полученные по настоящему Договору, определяются в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
7. Условия конфиденциальности.
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
7.2. К конфиденциальным сведениям относятся: информация о предмете Работы, ходе ее исполнения, полученных результатах и технических решениях. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
7.3. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим Договором и при необходимости оформляются приложением к настоящему Договору.
8. Ответственность Сторон.
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2. В случае возникновения у Заказчика претензий, в связи с привлечением Исполнителями к выполнению Работы (этапа Работы) соисполнителей, соответствующий Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные.
8.3. В случае просрочки выполнения Работы по вине Исполнителя на срок более чем два месяца, в том числе по отдельным этапам Работы, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
9. Разрешение споров.
9.1. Претензии Сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, должны рассматриваться Сторонами в течение __ (________) рабочих дней с момента получения.
9.2.Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в __________________________________________________________.
10. Заключительные положения
10.1. Каждая из Сторон назначает Ответственного представителя, уполномоченного представлять интересы соответствующей Стороны по вопросам, связанным с выполнением Работ по настоящему Договору.
10.2.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному – для каждой из Сторон.
10.3.Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:
Техническое задание на выполнение Работы (Приложение №1)- на __ листах
Календарный план (Приложение №2) на - __ листе
Протокол согласования цены (Приложение №3) - на листе
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Исполнитель: Заказчик:
___________________ /_______________/ _______________ /______________/
Предмет договора НИР и ОКР, таково более верное наименование давно известного всем НИОКР, - работы, связанные с проведением исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы). По сути, под одним названием прячутся два различных договора со своими специфическими предметами. Однако в наши цели не входит выяснение различий между научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. Поэтому далее в статье речь пойдет о характеристиках, присущих обеим договорам.
Сторонами договора могут выступать:
- на стороне заказчика любой субъект экономической деятельности;
- на стороне исполнителя юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
При этом исполнитель имеет право привлечь третье лицо для выполнения условий договора. Отношения между исполнителем и третьим лицом регулируются по правилам, которые предусмотрены для отношений генерального подрядчика и субподрядчика.
На исполнителя могут быть возложены обязанности по разработке образца нового изделия, конструкторской документации на него или новой технологии.
Обязанность заказчика заключается в приемке выполненной работы и ее оплате. Риск невозможности проведения НИР и ОКР лежит на заказчике, как на разработчика технического задания.
Условия договора по НИР и ОКР не должны нарушать положений законодательства об авторском и смежных правах, других положений об интеллектуальной собственности, которые закреплены в части 4 Гражданского кодекса РФ.
Гражданским кодексом установлены различные правила проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Так, в первом случае исполнитель обязан лично провести работы, а привлекать третьих лиц может только с согласия заказчика. Во втором, привлечение третьих лиц возможно по усмотрению исполнителя. Это связано прежде всего с тем, что для научно-исследовательских работ большое значение имеют личностные характеристики исполнителя, его научная база, потенциал, уровень научных достижений и т.п. Опытно-конструкторские работы больше связаны с технической оснащенностью исполнителя.
Обязательным условием договора о проведении НИР и ОКР является конфиденциальность. Это обусловлено тем, что в результате работ не редко создаются ноу-хау, новые технологии и т.п. Объем конфиденциальных сведений должен быть указан в договоре. Сведения, не попавшие в перечень не являются конфиденциальными.
Публикация конфиденциальных сведений возможна только с согласия другой стороны.
Договор о проведении НИР и ОКР должен предусматривать условия использования результатов работ. Только в указанных пределах стороны могут использовать полученные результаты. Если пределы использования результатов работ договором не установлены, пределы использования определяются нуждами стороны.
Результаты НИР и ОКР представляют собой результаты интеллектуальной деятельности исполнителя. Они охраняются нормами раздела VII части 4 ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». Соответственно права заказчика и исполнителя на результаты НИР и ОКР определяются теми же правилами.
Первой и главной обязанностью исполнителя является выполнение работ в соответствии с заданием заказчика и передача их результатов в установленный договором срок. При этом по вопросу установления сроков следует обращаться к статье 708 ГК РФ.
Обязанность согласования с заказчиком использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, которые принадлежат третьим лицам, и приобретение прав на их использование тесно связана с обязанностью не нарушения исключительных прав третьих лиц результатами НИР и ОКР.
Возникающие недостатки при выполнении НИР и ОКР исполнитель обязан устранять своими силами и за свой счет только в том случае, если они допущены по вине исполнителя. При этом недостатки должны быть такими, которые могут повлечь отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре.
В случае обнаружения невозможности получения ожидаемых заказчиком результатов, исполнитель обязан уведомить заказчика. То же самое он должен сделать, если, по его мнению, продолжение работ является нецелесообразным.
Обязанности заказчика по договору НИР и ОКР несравненно уже, чем у исполнителя. Он должен передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию, принять результаты выполненных работ и оплатить их. Вопрос о том, кто должен составлять техническое задание и обязанность согласования с исполнителем программы или тематики работ решается путем переговоров между сторонами и закрепляется в договоре.
Главным последствием в случае невозможности достижения результатов научно-исследовательских работ является прекращение договора на их выполнение. При этом недостижение результата не должно зависеть от исполнителя.
Заказчик обязан оплатить исполнителю стоимость проведенных научно-исследовательских работ до того момента, как обнаружилась невозможность получения ожидаемого результата. Однако стоимость эта не может превышать часть цены работ, указанной в договоре.
Исполнитель, сообщивший заказчику об обнаружившейся невозможности или нецелесообразности продолжения опытно-конструкторских и технологических работ получает право на оплату понесенных им затрат.
В случае нарушения исполнителем условий договора о проведении НИР и ОКР, он обязан возместить причиненные заказчику убытки. Размер убытков не может превышать стоимости работ, в которых выявлены недостатки. При этом в договоре должно быть указано о возможности такого возмещения в пределах общей стоимости работ по договору. О возмещении упущенной выгоды можно говорить только в том случае, если она предусмотрена договором.
К срокам и цене работ по договорам о проведении НИР и ОКР необходимо применять общие правила, установленные для договоров подряда. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 ГК РФ. Если речь идет о государственном или муниципальном контракте на проведение НИР и ОКР, к отношениям применяются соответственно правила, установленные для подрядных для государственных или муниципальных нужд.
В чем основное отличие НИОКР от других видов деятельности?
Главное отличие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ от сопутствующих видов деятельности на предприятии – это наличие в разработках элемента новизны. При этом речь идет именно о создании (разработке) нового вида технологий, продукции, услуг и т. д.
Для чего нужен НИОКР?
НИОКР позволяет сократить издержки предприятий после внедрения нововведений, увеличить скорость обращения капитала, вывести новый продукт или услугу на рынок, снизив риски и т. п.
Исполнитель НИОКР - научная, проектная или конструкторская организация, являющаяся одной из сторон в договоре на проведение научной разработки, заключаемым с компанией, или организацией, и/или его дочерними организациями/предприятиями.
Эффективность НИОКР - под эффективностью научной разработки понимается категория, отражающая соответствие этой разработки целям и интересам компании/предприятия-заказчика НИОКР.
Типы/виды эффективности НИОКР
Существуют различные виды эффективности НИОКР:
· коммерческий вид эффективности НИОКР,
· социальный вид эффективности НИОКР,
· экологический вид эффективности НИОКР,
· ...и другие виды эффективности НИОКР.
Каждый из видов эффективности характеризуется различными показателями или формами проявления эффективности.
Программа внедрения системы НИОКР - комплекс технических, экономических и организационных мероприятий, предусматривающий практическое использование научных результатов. Включает, в общем случае, экономические обоснования, проведение ОКР, изготовление опытных образцов, испытания новой техники, ее экспериментальное применение в организациях, серийный выпуск, массовое применение, техническое обслуживание, ремонт и утилизацию (ликвидацию).
Эффективность научных разработок
Эффективность научной разработки должна оцениваться:
· на стадии заявки на проведение научной разработки и формирования корпоративного плана НИОКР - для решения вопроса о целесообразности ее проведения и включения разработки в план;
· на стадии завершения научной разработки - для оценки полученных научных результатов и решения вопроса о целесообразности их использования;
· на стадии внедрения - для определения масштабов внедрения разработки, оценки фактических результатов, предложений по стимулированию внедрения разработки.
Разработка правил НИОКР на предприятии/компании
Правила НИОКР обычно разрабатываются с учетом «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» внутри компаний (организаций), заинтересованных в процедурах/услугах по НИОКР.
Договор на выполнение НИОКР
Порядок выполнения Товарных НИОКР регулируется договором на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Законодательство РФ выделяет два вида данного договора
1. Договор на выполнение научно-исследовательских работ (НИР). По договору на выполнение НИР исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования.
2. Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ (ОКР). По договору на выполнение ОКР исполнитель обязуется разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию.
Сторонами договора на выполнение НИОКР являются исполнитель и заказчик. Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Привлекать к исполнению НИР соисполнителей допускается только с согласия заказчика. При выполнении ОКР исполнитель вправе привлекать третьих лиц, если иное не предусмотрено договором. К отношениям исполнителя с третьими лицами в случае их привлечения к выполнению НИОКР применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.
В отличие от других видов обязательств договоры на выполнение НИОКР характеризуются:
- Наличием технического задания, в котором определяется тематика работ, устанавливается объект разработки, практическое использование планируемых результатов, технико-экономические параметры и требования к уровню разработки объекта. Кроме того, техническое задание устанавливает этапы выполнения работ, программу исследования и перечень документации и изделий, подлежащих сдаче при приемке выполненных по договору работ.
- Установлением распределения прав сторон на полученные результаты работ. Права на полученные результаты могут принадлежать заказчику или исполнителю либо заказчику и исполнителю совместно.
- Установлением уровня разработок, определяющего статус полученного результата как объект интеллектуальной собственности или неохраняемый интеллектуальный продукт.
- Обязательствами о конфиденциальности сведений, относящихся к результатам интеллектуальной деятельности.
Специфической особенностью НИОКР является то, что для данных видов работ велик риск неполучения, по объективным причинам, результата, установленного в техническом задании. Риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение НИОКР несет заказчик, если иное не предусмотрено законом или договором. Исполнитель обязан незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы. Обязанность доказательства факта невозможности получить предусмотренный результат лежит на исполнителе. Решение о прекращении работ принимается заказчиком.
Юридическое лицо
Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Виды юридических лиц
Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах:
1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;
3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные палаты;
4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников жилья;
5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
Понятие договора о выполнении НИОКР. Договор о выполнении НИОКР - самостоятельный тип гражданско-правового договора подрядного характера. Он служит гражданско-правовой формой опосредования производства новых научно-технических знаний. По договору о выполнении НИОКР исполнитель обязуется провести обусловленные заданием научные исследования, разработать образец нового изделия и конструкторскую документацию на него, новую технологию производства или иное производственное новшество, а заказчик - принять работу и оплатить (п. 1 ст. 97 Основ).Стороны договора о выполнении НИОКР. Сторонами этого договора могут быть любые субъекты гражданского права. Обычно ими являются производственные предприятия и другие коммерческие организации (на стороне заказчика), научно-исследовательские, конструкторские, технологические организации и вузы (на стороне исполнителя). Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследований, разработки и изготовления производственных новшеств, так и отдельные виды исследований, разработки либо изготовления новшеств.
В первом случае для выполнения отдельных частей (или циклов) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) исполнитель принеобходимости вправе привлекать соисполнителей путем заключения с ними самостоятельных договоров.
Предмет договора о выполнении НИОКР. Предметом договора о выполнении НИОКР служат исследования и разработки, результаты которых выражаются в объективной форме научно-технической и конструкторской документации (научно-технических отчетов, чертежей и т.п.), образцов новых изделий, новых технологий производства или других производственных новшеств, например методов организации и ведения производства.
Иначе говоря, речь идет о знаниях (информации) научно-технического характера, т.е. о нематериальных объектах.
Между научными исследованиями (фундаментальными, поисковыми и прикладными), с одной стороны, и опытно-конструкторскими работами, с другой стороны, существуют различия, обусловливаемые спецификой самих исследований и разработок. Так, цель научных исследований - выяснение принципиальной возможности постановки и решения практических задач. Напротив, результатом опытно-конструкторских работ обычно является новая конструкция изделия (его элемента) или новая технология. Вместе с тем у рассматриваемых видов работ есть и много общего. В процессе выполнения НИОКР создаются все виды охраняемых гражданским правом научно-технических результатов (научных произведений, программ для ЭВМ, изобретений и т.п.), а также неохраняемой технической, организационной, коммерческой информации, составляющей ноу-хау. Кроме того, большинство НИОКР закладывают основы новых изделий и технологий производства. Поэтому научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы осуществляются в рамках единого договора и единого законодательства.
Заключение договора о выполнении НИОКР. Договор о выполнении НИОКР заключается в письменной форме. Проект договора может быть составлен как исполнителем, так и заказчиком. В процессе заключения договора заказчик разрабатывает и согласовывает с исполнителем техническое задание, технические, научные, экономические и другие требования, определяет источники финансирования и порядок материально-технического обеспечения работ. Исполнитель, со своей стороны, обязан по согласованию с заказчиком определить программу работ, время, необходимое для их выполнения (календарный план), и предварительную стоимость работ. Указанные материалы прилагаются к договору, будучи его составной частью.
Содержание договора о выполнении НИОКР. Договор о выполнении НИОКР должен включать такие существенные условия, как наименование всей работы и каждого ее этапа, а также исходного документа (программы, плана и т.п.), в соответствии с которым выполняется работа; срок действия договора, сроки выполнения работы в целом и по этапам; стоимость работы, а также условия об ответственности сторон за нарушение принятых обязательств.
Основные права и обязанности сторон по договору о выполнении НИОКР. Главная обязанность исполнителя - проведение всего комплекса (цикла) исследований и разработок или их части и сдача результатов заказчику. Основная обязанность заказчика состоит в приемке этих результатов и их оплате. Заказчик вправе проверять ход и качество выпол-
нения НИОКР, но без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя.
Исполнение обязательств по договору о выполнении НИОКР. Особенность НИОКР по сравнению с другими работами, выполняемыми по договорам подряда, - наличие в них элемента риска. При выявлении в ходе научных исследований невозможности достичь ожидаемых результатов заказчик обязан оплатить исполнителю затраты на те исследования, которые были проведены до выявления невозможности получения нужных результатов.
Аналогичные последствия влечет невозможность создания не по вине исполнителя обусловленного договором изделия и конструкторской документации на него.Фактор риска учитывается и при оценке научно-технического уровня результатов исследований и разработок. При недостижении заданных показателей изготовленного объекта заказчик вправе сократить размер платы (вознаграждения) исполнителя лишь в той мере, в какой это не зависело от поведения самого заказчика.
Сдача, приемка, оценка и передача в производство результатов выполненных НИОКР. Большое практическое значение имеют заключительные стадии исполнения обязательств по договору о выполнении НИОКР: сдача, приемка, оценка и передача результатов исследований и разработок в производство. При оценке сдаваемых (по акту сдачи-приемки) работ, в частности, учитываются: новизна и перспективность научно-технических решений, использование в разработках современных отечественных и зарубежных достижений науки и техники, экономическая эффективность нового изделия или технологического процесса, патентоспособность и конкурентоспособность разработок.
На основе актов сдачи-приемки и рекомендаций по использованию результатов НИОКР решаются вопросы о сроках и объемах промышленного выпуска новых изделий или освоения новых технологий. Одновременно снимаются с производства устаревшие изделия и заменяются устаревшие технологические процессы.
Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору о выполнении НИОКР. Исполнитель обязан устранять дефекты, выявленные при сдаче-приемке работ; вносить необходимые исправления при необеспечении в выполненных разработках гарантированных технико-экономических показателей, а также устранять дефекты в технической документации или опытном образце нового изделия, допущенные по его вине. В случае неустранения дефектов исполнитель уплачивает заказчику неустойку, определенную договором. Неустойка может быть взыскана с исполнителя также за несвоевременное выполнение работ.
Заказчик отвечает за несвоевременную приемку результатов отдельных этапов и работы в целом, за просрочку ее оплаты либо за полный или частичный отказ от ее оплаты (в размере, определенном сторонами в договоре).
С нарушителя договора могут быть взысканы и убытки, понесенные исправной стороной. Однако традиционно они носили ограниченный характер и исключали возможность возмещения упущенной выгоды.
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2008. № 3 (16). С. 112-115. © И.В. Закржевская, 2008
К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ДОГОВОРОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКР
И.В. ЗАКРЖЕВСКАЯ
Рассматривается проблема определения предмета договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Из содержания гражданского законодательства не ясно, что понимать под предметами анализируемых договоров. В научной литературе также нет единства понимания по данному вопросу. Делается вывод, что необходимо различать предмет договора научно-исследовательских работ (которым является услуга) и предмет договоров опытно-конструкторских и технологических работ (которым является их результат).
Научно-технический прогресс невозможен без договорных форм, опосредующих возникающие отношения по поводу создания, использования и внедрения инноваций. Одними из наиболее используемых в данной сфере являются договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, правовое регулирование которых осуществляется прежде всего гл. 38 ГК РФ .
В соответствии со ст. 769 ГК РФ, по договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить её.
Данное определение не позволяет четко выявить, что выступает в качестве предмета анализируемых договоров. В литературе же по данному вопросу не наблюдается единства мнений. Можно выделить следующие точки зрения на существо предмета договоров на выполнение НИОКР:
1) таковым является результат, полученный в ходе выполнения работ ;
2) им могут быть только сами научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы ;
3) им выступают как сами работы, так и полученный в ходе их выполнения результат .
Кроме того, имеется ещё ряд дискуссионных вопросов, от разрешения которых зависит ответ на вопрос: что выступает в качестве предмета договоров на выполнение НИОКР? Во-первых, каким образом соотносятся между собою понятия «предмет» и «объект» договоров на выполнение НИОКР. Во-вторых, договоры на выполнение НИОКР имеют единый предмет или для каждого вида договоров характерен самостоятельный предмет.
Вопрос о разграничении предмета и объекта договора до настоящего времени остается дискуссионным. Данная ситуация объясняется в том числе и тем, что как в ГК РФ, так и в научной литературе нет единого понимания существа условия о предмете договора. В ГК РФ, наряду с понятием «предмет договора» (ст. 771, 666, 807 и др.), используется категория «объект договора», содержание которой совпадает с понятием «предмет договора». Так, например, в ст. 607 ГК РФ в качестве объекта договора аренды указаны непотребляемые вещи, ст. 673 также предусматривает не предмет, а объект договора найма жилого помещения.
В литературе также отсутствует единое понимание вопроса о необходимости отождествления или разграничения предмета и объекта договора. Отдельные авторы отождествляют предмет и объект договора , причём некоторыми представителями данного взгляда прямо указывается на тождество анализируемых понятий . Кроме того, имеются работы, в которых используется только категория «объект договора» .
Однако отдельные авторы считают необходимым различать объект и предмет договора. Так, В.В. Витрянский отмечает, что предмет договора в отличие от объекта «...представляет собой действия (бездействие), которые должна совершить (или от совершения которых должна воздержаться) обязанная сторона» . Такого же взгляда придерживается и Л. Андреева, предлагающая рассматривать объект договора в качестве составной части предмета соответствующего договора. Под предметом, по её мнению, должны пониматься в основном активные действия сторон: выполнение соответствующих работ и получение их результата, передача товара в собственность и его принятие и т. п. . В качестве аргументации автор приводит следующий довод: «...В противном случае при отождествлении предмета и объекта договора может оказаться, что, например, договор купли-продажи предприятия и его аренды имеют одинаковый предмет - предприятие» .
Полагаем, что приведённое высказывание не может быть признано в качестве критерия разграничения предмета и объекта договора. Но из этого не следует, что позицию, отрицающую тождественность категорий «предмет» и «объект», следует считать необоснованной. Однако, на наш взгляд, данная точка зрения нуждается в уточнении: термин «предмет» следует использовать применительно к договору, тогда как понятие «объект» - к обязательству.
Для того, чтобы доказать такое предложение, обратимся к многоаспектному пониманию такого правового феномена, как договор. Наиболее распространённой является точка зрения, согласно которой необходимо разграничивать договор как сделку, как правоотношение и как документ . Договоры-сделки, являясь разновидностью юридического факта, не имеют содержания. Только возникшее из них правоотношение (т. е. договор-правоотношение) имеет содержание (состоящее из прав и обязанностей сторон), субъектов и объект.
Таким образом, если рассматривать договор как сделку, наиболее корректным будет использование категории «предмет договора», являющейся существенным условием любого договора-сделки. И, напротив, если
рассматривать договор как правоотношение, то правильнее будет говорить не о предмете договора, а об объекте исполнения обязательств.
Как мы уже отметили, в литературе не наблюдается единство мнений относительно понимания сущности предмета договоров на выполнение НИОКР. Следует сказать, что все представленные точки зрения имеют обоснованную аргументацию.
торские работы в качестве предмета договоров НИОКР, отмечали, что при заключении договоров НИОКР может быть определено только направление деятельности исполнителя, а не результат . Сторонник данной точки зрения Б.И. Минц, прямо указывал, что на стадии заключения может быть определен только вид работ и предполагаемая цель, но не результат . Учитывая творческий характер научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, действительно, имеются основания для признания указанной точки зрения верной.
Однако сторонники иных подходов приводят в защиту выдвинутых им позиций не менее весомые аргументы. Так, В. Л. Бурмистров отмечал, что предметом данных обязательств является результат творческой производственной деятельности исполнителя, представляющий собой совокупность научных и конструкторских решений, выраженных в объективированном виде . Именно в получении результатов работ (пусть даже отрицательных) заинтересован заказчик.
Как представляется, такой подход также должен приниматься во внимание при определении сущности предмета договоров на НИОКР. Поскольку если мы признаем в качестве предмета анализируемых договоров сами работы, то возникнет вопрос: в чём различие договоров НИОКР и договоров на оказание услуг, поскольку предметом последних как раз выступает деятельность исполнителя?
Последний подход, признающий в качестве предмета договоров НИОКР как сами работы, так и их результаты, на первый взгляд, устраняет имеющую место в научной литературе дискуссию относительно сущности предмета договоров НИОКР.
Но, как представляется, и он не может быть принят безоговорочно. Такой вывод сделан на основании того, что, хотя гл. 38 ГК РФ и регламентирует в комплексе как договоры на выполнение научно-исследовательских, так и опытно-конструкторских работ, необходимо всё-таки учитывать их специфику.
На наш взгляд, достаточно четко разграничил научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Я.Б. Бараш, определив, что научно-исследовательские работы представляют собой работы по разрешению тех или иных теоретических проблем, проведение исследований в определённых областях науки и техники, теоретическую разработку возможности создания нового вида машин, приборов, оборудования и т. п. Содержанием же опытно-конструкторской работы является проектирование, конструирование и создание опытного образца нового изделия, отвечающего заданным заказчиком или согласованным с ним техническим требованиям (техническому заданию) .
Таким образом, в научно-исследовательских работах для заказчика важен мотивированный вывод (как положительного, так и отрицательного характера) на поставленную им исполнителю научно-исследовательскую задачу. Как представляется, научный отчёт (или отчёт о проведённых научно-исследовательских работах) в данном случае не должен рассматриваться как результат. Отчёт - это всего лишь аргументированное подтверждение обоснованности полученного в ходе проведения научноисследовательских работ исполнителем вывода о возможности/невозможности исследования (осуществления деятельности) в определённой сфере. Таким образом, предметом договора на выполнение научноисследовательских работ являются именно сами научно-исследовательские работы.
Основной целью опытно-конструкторских и технологических работ , напротив, не могут быть работы. Заключая данные договоры, заказчик прежде всего преследует цель получить образец нового изделия, конструкторскую документацию или новую технологию. Это прямо предусмотрено в п. 1 ст. 769 ГК РФ. Однако, учитывая, что, согласно п. 3 этой же статьи, риск слу-
чайной невозможности исполнения договоров НИОКР несёт заказчик, в предмет опытно-конструкторских и технологических работ должны быть включены и сами работы. Если же признать в качестве предмета договоров на выполнение ОКР и ТР только результаты, то в случае невозможности получения результата договоры на ОКР и ТР должны признаваться беспредметными.
1. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. -№ 5. - Ст. 410.
2. Азимов Ч.Н. Договорные отношения в области научно-технического прогресса. - Харьков: Вища школа, 1971. - С. 71; Бурмистров В.Л. Договоры на выполнение научно-исследовательских и конструкторских работ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Свердловск, 1965. - С. 6; Зенин И.А. Наука и техника в гражданском праве. - М.: Изд-во МГУ,
3. Дозорцев В.А. Законодательство и научнотехнический прогресс. - М.: Юрид. лит.,
1978. - С. 106; Минц Б.И. Правовое обеспечение научно-технических разработок. - Свердловск, 1982. - С. 62.
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. - Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. - М.: Статут, 2002. - С. 190-191; Ринг М.П. Договоры на научно-исследовательские и конструкторские работы. - М.: Юрид. лит., 1967. - С. 87.
5. Комментарий к части первой ГК РФ / под ред. О.Н. Садикова. - М.: Юринформ-центр, 2000. - С. 418.
6. Так, в работе А.К. Юрченко (Юрченко А.К. Издательский договор. - Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1988. - С. 39-41) в параграфе, посвящённом предмету издательского договора, категории объект и предмет договора всегда используются парно.
7. Поляков Д.А. Правовое регулирование договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ: дис. . канд. юрид. наук. - М., 2005. - С. 23-47.
8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч.
Книга вторая: Договоры о передаче имущества. - М., 2000. - С. 22.
9. Андреева Л. Существенные условия договора: споры, продиктованные теорией и практикой // Хозяйство и право. - 2000. - № 12. - С. 90-91.
10. Там же.
11. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. - М.: Статут, 1998. - С. 10.
12. Дозорцев В.А. Указ. соч. - С. 106.
13. Минц Б.И. Указ. соч. - С. 62.
14. Бурмистров В.Л. Указ. соч. - С. 6.
15. Бараш Я.Б. Договоры на выполнение научноисследовательских и конструкторских работ.
М.: Юриздат, 1962. - С. 7, 8.
16. Несмотря на то, что гл. 38 ГК РФ содержит 3 различных договора - на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ - при определении сущности предмета опытно-конструкторских и технологических работ их необходимо рассматривать едино. Такая позиция объясняется тем, что оба договора имеют своей основной целью передачу заказчику созданного исполнителем объекта научно-технической деятельности.
Загрузка...
