Бланк документа «Договор на создание научно-технической продукции» относится к рубрике «Договор на создание и выполнение НТП». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.
на создание научно-технической
продукции
г.________________ "___" _____________ 20___ г.
__________________________________________________________________
дальнейшем Исполнитель, в лице __________________ (должность, Ф.И.О.),
действующего на основании ______________________ с одной стороны и
(наименование объединения, организации, предприятия), именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице ________________________ (должность,
Ф.И.О), действующего на основании _______________, с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя
(передает) ____________________________________________________________
(наименование научно-технической продукции).
2. Научные, технические, экономические и другие требования к
научно-технической продукции, являющейся предметом договора
_______________________________________________________________________
котором они отражены).
3. Срок сдачи работ по договору _____________ 20___г.
календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего
договора.
5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в
соответствии с требованиями технического задания или иного документа на
проведение работ ______________ (наименование, N, число, месяц, год
утверждения) от "___"_____20___г. N______, являющегося частью договора.
6. Использование научно-технической продукции осуществляется
заказчиком на _______________________________________________________
(указать предприятие, организацию) путем ______________________________
(указать, каким образом, когда будет использована научно-техническая
продукция - освоение серийного выпуска, применение в качестве труда и
II. Стоимость работ и порядок расчетов
7. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему
договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о
договорной цене ______ (сумма прописью) рублей.
8. Оплата производится _________ (единовременно за законченную
работу, поэтапно с авансовым платежом, на основе других принципов
согласно договоренности Заказчика и Исполнителя).
9. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном
III. Порядок сдачи и приемки работ
10. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей
оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах
выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных
испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в
соответствии с договором, определен _____________________ (наименование
документа) от ____________ N___________, являющегося частью договора.
11. Передача оформленной в установленном порядке документации по
отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами
Исполнителя.
12. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт
сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:
комплекта научной-технической и другой документации, предусмотрен-
ной техническим заданием и условиями договора;
протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой
техники, изготовленных по договору (только для договоров, выполнение
которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий)
новой техники);
копии протокола научно-технического совета Исполнителя с
заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или
иному документу) на ее проведение _________ (наименование, число, месяц
и год утверждения).
13.*) Заказчик обязан в срок до ___________ (число, месяц, год)
утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению
приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с
планом работ по договору.
14.*) Исполнитель обязан в срок до _________ (число, месяц, год)
уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению
приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-
исследовательской работы научно-техническим советом).
15. Заказчик в течение _____ дней со дня получения акта сдачи-
приемки работ и отчетных документов, указанных в п.12 настоящего
договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки
научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
16. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами
составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок,
сроков из выполнения.
17. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно
принять и оплатить работы по договорной цене.
18. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-
экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей
Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных
исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения
специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в
размере ___________________________________________ (сумма прописью)
19. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность
получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего
проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом
в известность Заказчика в ____дневный срок после приостановления
В этом случа стороны обязаны в _____дневный срок рассмотреть
вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
IV. Ответственность сторон
20. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
21. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств____________________________
V. Прочие условия
22. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую)
научно-техническую продукцию___________
23. Другие условия по усмотрению сторон________
VI. Срок действия договора и юридические адреса сторон
24. Срок действия договора с "___"______ 20___г. по
"___" _______ 20___г.
25. Адреса и расчетные счета сторон Исполнителя
_______________________________________________________________________
(почтовый и телеграфный индекс и адрес Исполнителя и банка (счет)),
Заказчика _____________________________________________________________
((почтовый и телеграфный индекс и адрес Заказчика и банка (счет)).
26. К настоящему договору прилагаются:_______
Совершено в ________ "___"_______20__г. в двух экземплярах: по
одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую
Исполнитель Заказчик
_________________ ___________________
*) Для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники
Посмотреть документ в галерее:
-
Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
Возможно вам нужен шаблон документа принадлежащий разделу «Договор на выполнение НИИ и ОКР» c названием «Договор на создание научно-технической или производственной продукции» , Вы можете прочитать этот пример.
ДОГОВОР на создание научно-технической или производственной продукции г.____________ "___"______20__г. Завод ____________________________________________________________ (наименование завода), действующий на основании Устава завода, именуемый в дальнейшем Предприятие, в лице директора завода ____________ (Ф.И.О.), научно-производственное ________________________ (наименование объединения), действующее на основании положения об объединении, именуемое в дальнейшем Объединение, в лице _______________ (Ф.И.О., должность), и Научно-исследовательский институт ______________________________________________________________________ (наименование института), действующий на основании положения об объединении, именуемый в дальнейшем Институт, в лице __________________ (Ф.И.О., должность), заключили настоящий договор о нижеследующем: I. Предмет договора 1. Предприятие и Объединение поручают, а Институт принимает на себя изготовление проектно-сметной документации на изготовление _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора, определяются техническим заданием (приложение к договору). 3. Срок сдачи работ по изготовлению проектно-сметной документации _____________20__г. 4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы по договору определяются техническим заданием и календарным планом, составляющими неотъемлемую часть настоящего договора. 5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания. 6. Предприятие берет на себя обязательство выпуска _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 7. Объединение берет на себя обязательство поставлять заводу _____ _______________________________________________________________________ (наименование узлов или деталей производственной продукции) 8. Срок и объем выпуска Предприятием _____________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) ___________ (дата). II. Порядок сдачи и приемки работ 9. Перечень составных частей и требования к _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) подлежащей оформлению и сдаче, определен Техническим заданием, являющимся частью договора. 10. При завершении работ Институт и Объединение представляют Предприятию акт сдачи-приемки и комплекта составных частей научно- технической продукции, предусмотренных Техническим заданием и условиями договора. 11. Предприятие в течение трех дней со дня получения _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) обязан направить Институту и Объединению подписанный акт сдачи-приемки продукции или мотивированный отказ от приемки работ. 12. В случае мотивированного отказа Предприятия сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 13. В случае досрочного выполнения работ Предприятие обязано досрочно принять и оплатить работы по договорной цене. 14. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Институт и Объединение обязаны приостановить ее, поставив об этом в известность стороны в семидневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10- дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. III. Порядок расчетов 15. За выполненную ______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Институту _________________ (сумма, подлежащая выплате). 16. За выполненную _______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Объединению ________________ (сумма, подлежащая выплате.) 17. Оплата производится __________ (поэтапно или после принятия проектно-сметной документации). 18. Доплата к договорной цене в размере ________ (сумма прописью). IV. Ответственность сторон 20. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или порученной работы в целом виновная сторона уплачивает двум другим сторонам. За просрочку до 1 месяца неустойку в размере ____, а при просрочке свыше 1 мес. - неустойку в размере ____ стоимости невыполненных работ. 20. В случае неустранения дефектов в срок, согласованный сторонами, виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ______ стоимости работ, подлежащих исправлению. Уплата неустойки не освобождает виновного от устранения дефекта. 21. За несвоевременную приемку результатов отдельных этапов или работы в целом виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ____ стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора. 22. За просрочку оплаты счета или перечисления аванса Предприятие уплачивает Институту или Объединению пеню в размере ____ суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 23. За необоснованный полный или частичный отказ от акцепта Предприятие уплачивает Объединению или Институту неустойку _____ невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора. V. Прочие условия 24. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую или производственную продукцию _____________________ _______________________________________________________________________ (принадлежность продукции после начала выпуска). 25. Другие условия по усмотрению сторон. 26. Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде. Споры, связанные с вопросами научно-технического характера, в доарбитражном порядке регулируются путем создания экспертной комиссии из представителей сторон с привлечением незаинтересованной стороны. VI. Сроки действия договора 27. Срок действия договора: начало __________20__г. окончание ________20__г. 28. К настоящему договору прилагаются: Техническое задание (Приложение N1) Календарный план (Приложение N2) Протокол соглашения о договорной цене (Приложение N3) Даты на виды работ (Приложение N4). VII. Юридические адреса и расчетные счета сторон Предприятие_______________________________________________________ Объединение_______________________________________________________ Институт__________________________________________________________ Директор завода Начальник объединения Директор НИИ М.П. М.П. М.П.
Внимание! Не забудьте, что данный бланк документа носит ознакомительный характер и может устареть. Используйте этот документ как основу для составления собственного.
СИБАЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ДОГОВОР №_________
на создание (передачу) научно-технической продукции
г. Сибай « » __________ 20____г.
Сибайский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет» именуемый в дальнейшем Исполнитель, Ярмухаметова Зиннура Губайдулловича , действующего на основании доверенности № 98 от 01.01.2001 г., с одной стороны, и _______, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________________, действующего на основании устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает (передает) на себя выполнение работы __________________________________________________________
1.2.Требования к научно-технической продукции, являющиеся предметом договора, определяются техническим заданием и /или календарным планом работ.
1.3.Срок сдачи работ по договору ________________________________________
1.5.Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания или календарного плана работ, являющихся частью договора.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.За проведение работ согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с договорной ценой ________________________________ (НДС не облагается в соответствии с подп. 16 п. 3 ст. 149 гл. 21 разд. VIII ч. II Налогового Кодекса РФ).
2.2. Оплата производится _________________________________________________
(единовременно за законченную работу, поэтапно с авансовым платежом или на других условиях)
2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.
III. Порядок сдачи и приемки работ
3.1.Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок приёмки - сдачи работ по договору, определен техническим заданием и /или календарным планом работ.
3.2.Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.3.При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной договором.
3.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 3.3. настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
3.5.В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.6.В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
3.7.Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
IV. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Дополнительные, не установленные законодательством, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не предусмотрены.
V. Прочие условия
5.1. Исполнитель и Заказчик приобретают равные права на создаваемую продукцию по договору. Право собственности на созданную продукцию (результаты научно-исследовательской работы) переходит к Заказчику только после полной его оплаты в соответствии с договорной ценой. Передача результатов работ по договору третьим организациям и лицам Исполнителем осуществляется только с письменного разрешения Заказчика.
5.2.Другие условия по усмотрению сторон:
5.2.1. При возникновении необходимости проведения не предусмотренных работ составляется дополнительное соглашение.
5.2.2. Приобретенное оборудование по окончании работ остается у Исполнителя.
5.2.3. При сокращении финансирования Исполнитель сокращает объем работ по дополнительному соглашению.
5.2.4. Продукция остается собственностью Заказчика и Исполнителя в равной степени.
5.3. Исполнитель оставляет за собой право изменения структуры договорной цены, не выходя за рамки объема финансирования.
5.4. В случае задержки оплаты выполненных работ, сроки выполнения последующих этапов автоматически сдвигаются на срок задержки оплаты, а срок действия договора продлевается на один месяц после оплаты всей работы.
VI. Срок действия договора и юридические адреса сторон
6.1.Срок действия договора с _____________по_____________
6.2.К настоящему договору прилагаются:
Техническое задание на выполнение работ (приложение 1);
Календарный план работ (приложение 2)
Протокол соглашения о договорной цене на научно-техническую
продукцию (приложение 3);
- смета расходов на создание научно-технической продукции;
Акт сдачи-приемки научно-технической продукции.
6.3.Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
Сибайский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет»
Банковские реквизиты:
р/сч. в ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г. Уфа
лиц/с 20016Х68910 в УФК по Республике Башкортостан
Телефон, 5-15-60
Заказчик:
Банковские реквизиты:
Договор составлен в двух экземплярах - первый экземпляр находится у Заказчика, второй - у Исполнителя.
Согласовано:
___________________
Гл. бухгалтер
___________________
Начальник ПЭО
___________________
Начальник научного отдела
___________________
Юрисконсульт
___________________
Научный руководитель
___________________
Приложение
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Директор СИ БашГУ (Заказчик)
___________________ ___________________
«____» ____________ 2013 г. «_____» ____________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку научно-технической продукции (по договору)
Наименование темы _______________________________________________
Основание для проведения работ___________________________________
_
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Цель и исходные данные для проведения работ ____________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Этапы НИР ________________ __________________________________
Основные требования к выполнению НИР ________________________ _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Научный руководитель_____________________ ()
Приложение
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по договору № _____________
Наименование разделов и этапов работ | Срок выполнения | Расчетная цена этапа в рублях |
||
Окончание |
||||
Зам. директора по научной работе _____________________
Научный руководитель ______________________________ ()
Приложение
П Р О Т О К О Л
соглашения о договорной цене на научно-техническую продукцию
(оказание услуг)
(наименование научно-технической продукции)
по договору № _____________ от « » ________________ 20 ____г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – ____________________ и от лица Исполнителя – Сибайский институт (филиал) БашГУ, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции (оказание услуг) в сумме
Рублей. (НДС не облагается)
(цифрами) (прописью)
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.
От Заказчика От исполнителя
Зам. директора по научной работе
______________________ ___________________
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор СИ БашГУ
«_____» ______________ 2013 г.
СМЕТА
расходов на создание (передачу) научно-технической продукции
по договору N ____________
Наименование показателя |
КОСГУ | Сумма доходов и расходов (руб.) | Удельный вес (%) |
|
ДОХОДЫ |
||||
Доходы от реализации прикладных научных исследований | ||||
Отчисления в центральный фонд вышестоящее учреждение | ||||
РАСХОДЫ |
||||
Приобретение услуг | ||||
Прочие услуги (издание сборника научных трудов) | ||||
Начальник научного отдела ______________
Согласовано:
Зам. директора
по научной работе _________________
Начальник ПЭО ___________________
Научный руководитель _____________ ()
А К Т
сдачи-приемки научно-технической продукции
по договору №
(наименование темы, этапа)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя проректор по научной работе, с одной стороны, и представитель Заказчика _____________________ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что научно-техническая продукция соответствует требованиям технического задания и в надлежащем порядке оформлена.
Краткое описание научно-технической продукции: ___________________________
_______________________________________________________________________
Договорная цена составляет по договору _____________________________
Объем выполненных работ с начала договора составляет _______________________
Ранее выполнено и принято работ на сумму _________________________________
Засчитывается аванс _____________________________________________
Следует к перечислению по настоящему акту _____________________________________
Дата сдачи-приемки ________________________________
Работу сдал: Работу принял:
От Исполнителя От Заказчика
Директор
____________________
Зам. директора по научной работе
____________________
Начальник научного отдела
____________________
Научный руководитель
199 __ г.
Министерство социальной защиты населения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице заместителя министра Панова Андрея Михайловича, действующего на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и ____________________________________________ именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ___________________________________________,
(должность, ф.,и.,о.)
де ствующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
2.
Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. За выполненную работу, научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене ________________ ______________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)
2.2. Оплата производится: единовременно за оконченную работу, поэтапно, авансовым платежом (нужное подчеркнуть) .
2.3. Исполнитель обеспечивает у себя надлежащий бухгалтерский учет, отчетность и анализ фактических затрат по выполняемой работе поэтапно.
3.
Порядок сдачи и приемки работ
3.1. При завершении каждого этапа работы, а также работы в целом Исполнитель передает Заказчику научную, техническую и другую документацию, предусмотренную техническим заданием, на основании двустороннего акта сдачи-приемки научно-технической продукции.
3.2. Заказчик обязан в 5-дневный срок принять работу, подписать акт сдачи-приемки, заверить его печатью и 2 экземпляра направить Исполнителю.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять рабо у сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.4. Заказчик имеет право с привлечением необходимых специалистов проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив письменно об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работ.
В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
3.6. В случае, если у Заказчика появятся замечания или претензии, он заявляет их Исполнителю в течение 15 дней со дня составления двустороннего акта.
3.7. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от продукции, произведенной по договору, при условии полного возмещения стороне понесенных убытков в соответствии с действующим законодательством, а также от оплаты продукции, не соответствующей качеству, установленному договором.
4.
Ответственность сторон
4.1. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или работы в целом по созданию научно-технической продукции, а также неустранение в согласованные сроки замечаний по ее количеству и качеству Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку исполнения до 1 месяца неустойку в размере 1%, а при просрочке свыше 1 месяца дополнительно неустойку в размере 2% стоимости не выполненной в срок работы.
4.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.
4.3. Исполнитель в случае невыполнения обязательств по договору возвращает Заказчику перечисленную сумму оплаты полностью либо пропорционально сумме стоимости невыполненной работы, а также выплачивает штраф за пользование перечисленными денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости не выполненных по договору работ.
4.4. В случае необоснованного отказа от приемки продукции Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 1% стоимости работ.
4.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае, если стороны не придут к соглашению споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.
5.
Прочие условия
5.1. Исполнитель не вправе передавать научную и научно-техническую продукцию третьим лицам на договорной или иной основе без письменного согласия Заказчика.
5 2 Другие условия по усмотрению сторон:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
Утверждаю:
заместитель министра социальной
защиты населения Российской Федерации
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА, ТЕМЫ
1. Наименование проекта, темы _______________________________________________________.
2. Срок (квартал, год) начала работы ____ ______________________________________________.
3. Срок (квартал, год) завершения работы ______________________________________________.
4 Цель и назначение ра работки __________ ____________________________________________.
5. Ожидаемые конечные результаты ___________________________________________________.
6. Область применения (сфера использования) __________________________________________.
7. Место (организация, предприятие) и срок освоения (внедрения, реализации) результатов разработки ___________________________________________ ___________________________________.
8 Сметная стоимость разработки _____________________________________________________.
9. Источник финансирования разработки и плательщик:
9.1. Источник финансирования – федеральный бюджет;
9.2. Плательщик – Министерство социальной защиты населения Российской Федерации.
10. Заказчик разработки – Минсоцзащиты России.
11. Исполнитель ра работки, его ведомственная подчиненность
_____________________________________________ _____________________________________.
(индекс, почтовый адрес, телефон)
12 Соисполнители _________________________________________________________________.
13. Обоснование для разработки:
13.1. Президентская программа “Дети России”;
13.2. Федеральная целевая программа “Дети-инвалиды”.
На странице представлена, актуальная в 2019 году, Форма договора на создание (передачу) научно-технической продукции (НТП), заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате.doc, .rtf или.pdf, размер файла документа составляет 11,6 кб.
- Предмет договора
- Стоимость работ и порядок расчетов
- Порядок сдачи и приемки работ
- Ответственность сторон
- Прочие условия
- Срок действия договора
- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
- Подписи сторон
ДОГОВОР на создание (передачу) научно-технической продукции
г. _______________
«_____» _______________ 2016 г.
______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) ______________________________.
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора ______________________________.
1.3. Срок сдачи работ по договору «_____» _______________2016 г.
1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ ____________________ от «_____» _______________2016 г. №__________, являющегося частью договора.
1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на ____________________ путем ______________________________.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене __________ рублей.
2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.
2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен ____________________ от «_____» _______________2016 г. №__________, являющегося частью договора.
3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:
- комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
- протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;
- копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение ____________________ от «_____» _______________2016 г.
3.4. Заказчик обязан в срок до «_____» _______________2016 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.
3.5. Исполнитель обязан в срок до «_____» _______________2016 г. уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).
3.6. Заказчик в течение __________ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения.
3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере __________ рублей.
3.10. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в __________-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в __________-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ______________________________.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию ______________________________.