ДОГОВОР на создание научно-технической или производственной продукции г.____________ "___"______200__г. Завод ____________________________________________________________ (наименование завода), действующий на основании Устава завода, именуемый в дальнейшем Предприятие, в лице директора завода ____________ (Ф.И.О.), научно-производственное ________________________ (наименование объединения), действующее на основании положения об объединении, именуемое в дальнейшем Объединение, в лице _______________ (Ф.И.О., должность), и Научно-исследовательский институт ______________________________________________________________________ (наименование института), действующий на основании положения об объединении, именуемый в дальнейшем Институт, в лице __________________ (Ф.И.О., должность), заключили настоящий договор о нижеследующем: I. Предмет договора 1. Предприятие и Объединение поручают, а Институт принимает на себя изготовление проектно-сметной документации на изготовление _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора, определяются техническим заданием (приложение к договору). 3. Срок сдачи работ по изготовлению проектно-сметной документации _____________20___г. 4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы по договору определяются техническим заданием и календарным планом, составляющими неотъемлемую часть настоящего договора. 5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания. 6. Предприятие берет на себя обязательство выпуска _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 7. Объединение берет на себя обязательство поставлять заводу _____ _______________________________________________________________________ (наименование узлов или деталей производственной продукции) 8. Срок и объем выпуска Предприятием _____________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) ___________ (дата). II. Порядок сдачи и приемки работ 9. Перечень составных частей и требования к _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) подлежащей оформлению и сдаче, определен Техническим заданием, являющимся частью договора. 10. При завершении работ Институт и Объединение представляют Предприятию акт сдачи-приемки и комплекта составных частей научно- технической продукции, предусмотренных Техническим заданием и условиями договора. 11. Предприятие в течение трех дней со дня получения _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) обязан направить Институту и Объединению подписанный акт сдачи-приемки продукции или мотивированный отказ от приемки работ. 12. В случае мотивированного отказа Предприятия сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 13. В случае досрочного выполнения работ Предприятие обязано досрочно принять и оплатить работы по договорной цене. 14. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Институт и Объединение обязаны приостановить ее, поставив об этом в известность стороны в семидневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10- дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. III. Порядок расчетов 15. За выполненную ______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Институту _________________ (сумма, подлежащая выплате). 16. За выполненную _______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Объединению ________________ (сумма, подлежащая выплате.) 17. Оплата производится __________ (поэтапно или после принятия проектно-сметной документации). 18. Доплата к договорной цене в размере ________ (сумма прописью). IV. Ответственность сторон 19. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или порученной работы в целом виновная сторона уплачивает двум другим сторонам. За просрочку до 1 месяца неустойку в размере ____, а при просрочке свыше 1 мес. - неустойку в размере ____ стоимости невыполненных работ. 20. В случае неустранения дефектов в срок, согласованный сторонами, виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ______ стоимости работ, подлежащих исправлению. Уплата неустойки не освобождает виновного от устранения дефекта. 21. За несвоевременную приемку результатов отдельных этапов или работы в целом виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ____ стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора. 22. За просрочку оплаты счета или перечисления аванса Предприятие уплачивает Институту или Объединению пеню в размере ____ суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 23. За необоснованный полный или частичный отказ от акцепта Предприятие уплачивает Объединению или Институту неустойку _____ невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора. V. Прочие условия 24. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую или производственную продукцию _____________________ _______________________________________________________________________ (принадлежность продукции после начала выпуска). 25. Другие условия по усмотрению сторон. 26. Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде. Споры, связанные с вопросами научно-технического характера, в доарбитражном порядке регулируются путем создания экспертной комиссии из представителей сторон с привлечением незаинтересованной стороны. VI. Сроки действия договора 27. Срок действия договора: начало __________20___г. окончание ________20___г. 28. К настоящему договору прилагаются: Техническое задание (Приложение N1) Календарный план (Приложение N2) Протокол соглашения о договорной цене (Приложение N3) Даты на виды работ (Приложение N4). VII. Юридические адреса и расчетные счета сторон Предприятие_______________________________________________________ Объединение_______________________________________________________ Институт__________________________________________________________ Директор завода Начальник объединения Директор НИИ М.П. М.П. М.П.
на создание (передачу) научно-технической продукции в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) .
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора .
1.3. Срок сдачи работ по договору «»2019 г.
1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ от «»2019 г. №, являющегося частью договора.
1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на путем .
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене рублей.
2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.
2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен от «»2019 г. №, являющегося частью договора.
3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:
- комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
- протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;
- копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение от «»2019 г.
3.4. Заказчик обязан в срок до «»2019 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.
3.5. Исполнитель обязан в срок до «»2019 г. уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).
3.6. Заказчик в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения.
3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере рублей.
3.10. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в -дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств .
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию .
5.2. Другие условия по усмотрению сторон: .
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия договора с «»2019 г. по «»2019 г.
6.2. К настоящему договору прилагаются: .
6.3. Совершено в «»2019 г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель _________________
Заказчик _________________
Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
Смотрите также
- Договор на создание и передачу научно-технической продукции на межотраслевой основе
Образец договора на создание и передачу научно-технической продукции на межотраслевой основе, заключаемый между юридическим и физическим лицом.
- Предмет договора
- Стоимость работ и порядок расчетов
- Порядок сдачи и приемки
- Ответственность сторон
- Прочие условия
- Срок действия договора
- Юридические адреса и реквизиты сторон
- Подписи сторон
- Устав закрытого акционерного общества – строительной компании
Образец устава закрытого акционерного общества – строительной компании.
- Общие положения
- Цель и виды деятельности
- Приобретение и выкуп обществом размещенных акций. крупные сделки и сделки с заинтересованностью
- Дивиденды общества
- Устав закрытого акционерного общества – туристической компании
Образец устава закрытого акционерного общества – туристической компании.
- Общие положения
- Цель и виды деятельности
- Правовой статус общества
- Уставный капитал и акции общества
- Имущество, фонды, учет и отчетность. документы общества
- Права и обязанности акционеров. реестр акционеров
- Управление обществом. общее собрание акционеров
- Правление и генеральный директор
- Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
- Дивиденды общества
- Реорганизация и ликвидация
- Устав закрытого акционерного общества, созданного в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью
Образец устава закрытого акционерного общества, созданного в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью; органы управления: общее собрание акционеров, правление, генеральный директор; решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня отнесено к компетенции правления.
- Общие положения
- Цель и виды деятельности общества
- Основные положения об обществе
- Уставный капитал и акции общества. облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества
- Фонды и чистые активы общества
- Права и обязанности акционеров. реестр акционеров
- Управление обществом. общее собрание акционеров
- Правление и генеральный директор
- Приобретение и выкуп обществом размещенных акций. крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
- Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества
- Дивиденды общества
- Учет и отчетность. документы общества. информация об обществе
- Реорганизация и ликвидация общества
СИБАЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ДОГОВОР №_________
на создание (передачу) научно-технической продукции
г. Сибай « » __________ 20____г.
Сибайский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет» именуемый в дальнейшем Исполнитель, Ярмухаметова Зиннура Губайдулловича , действующего на основании доверенности № 98 от 01.01.2001 г., с одной стороны, и _______, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________________, действующего на основании устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает (передает) на себя выполнение работы __________________________________________________________
1.2.Требования к научно-технической продукции, являющиеся предметом договора, определяются техническим заданием и /или календарным планом работ.
1.3.Срок сдачи работ по договору ________________________________________
1.5.Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания или календарного плана работ, являющихся частью договора.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.За проведение работ согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с договорной ценой ________________________________ (НДС не облагается в соответствии с подп. 16 п. 3 ст. 149 гл. 21 разд. VIII ч. II Налогового Кодекса РФ).
2.2. Оплата производится _________________________________________________
(единовременно за законченную работу, поэтапно с авансовым платежом или на других условиях)
2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.
III. Порядок сдачи и приемки работ
3.1.Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок приёмки - сдачи работ по договору, определен техническим заданием и /или календарным планом работ.
3.2.Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.3.При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной договором.
3.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 3.3. настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
3.5.В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.6.В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
3.7.Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
IV. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Дополнительные, не установленные законодательством, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не предусмотрены.
V. Прочие условия
5.1. Исполнитель и Заказчик приобретают равные права на создаваемую продукцию по договору. Право собственности на созданную продукцию (результаты научно-исследовательской работы) переходит к Заказчику только после полной его оплаты в соответствии с договорной ценой. Передача результатов работ по договору третьим организациям и лицам Исполнителем осуществляется только с письменного разрешения Заказчика.
5.2.Другие условия по усмотрению сторон:
5.2.1. При возникновении необходимости проведения не предусмотренных работ составляется дополнительное соглашение.
5.2.2. Приобретенное оборудование по окончании работ остается у Исполнителя.
5.2.3. При сокращении финансирования Исполнитель сокращает объем работ по дополнительному соглашению.
5.2.4. Продукция остается собственностью Заказчика и Исполнителя в равной степени.
5.3. Исполнитель оставляет за собой право изменения структуры договорной цены, не выходя за рамки объема финансирования.
5.4. В случае задержки оплаты выполненных работ, сроки выполнения последующих этапов автоматически сдвигаются на срок задержки оплаты, а срок действия договора продлевается на один месяц после оплаты всей работы.
VI. Срок действия договора и юридические адреса сторон
6.1.Срок действия договора с _____________по_____________
6.2.К настоящему договору прилагаются:
Техническое задание на выполнение работ (приложение 1);
Календарный план работ (приложение 2)
Протокол соглашения о договорной цене на научно-техническую
продукцию (приложение 3);
- смета расходов на создание научно-технической продукции;
Акт сдачи-приемки научно-технической продукции.
6.3.Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
Сибайский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет»
Банковские реквизиты:
р/сч. в ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г. Уфа
лиц/с 20016Х68910 в УФК по Республике Башкортостан
Телефон, 5-15-60
Заказчик:
Банковские реквизиты:
Договор составлен в двух экземплярах - первый экземпляр находится у Заказчика, второй - у Исполнителя.
Согласовано:
___________________
Гл. бухгалтер
___________________
Начальник ПЭО
___________________
Начальник научного отдела
___________________
Юрисконсульт
___________________
Научный руководитель
___________________
Приложение
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Директор СИ БашГУ (Заказчик)
___________________ ___________________
«____» ____________ 2013 г. «_____» ____________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку научно-технической продукции (по договору)
Наименование темы _______________________________________________
Основание для проведения работ___________________________________
_
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Цель и исходные данные для проведения работ ____________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Этапы НИР ________________ __________________________________
Основные требования к выполнению НИР ________________________ _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Научный руководитель_____________________ ()
Приложение
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по договору № _____________
Наименование разделов и этапов работ | Срок выполнения | Расчетная цена этапа в рублях |
||
Окончание |
||||
Зам. директора по научной работе _____________________
Научный руководитель ______________________________ ()
Приложение
П Р О Т О К О Л
соглашения о договорной цене на научно-техническую продукцию
(оказание услуг)
(наименование научно-технической продукции)
по договору № _____________ от « » ________________ 20 ____г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – ____________________ и от лица Исполнителя – Сибайский институт (филиал) БашГУ, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции (оказание услуг) в сумме
Рублей. (НДС не облагается)
(цифрами) (прописью)
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.
От Заказчика От исполнителя
Зам. директора по научной работе
______________________ ___________________
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор СИ БашГУ
«_____» ______________ 2013 г.
СМЕТА
расходов на создание (передачу) научно-технической продукции
по договору N ____________
Наименование показателя |
КОСГУ | Сумма доходов и расходов (руб.) | Удельный вес (%) |
|
ДОХОДЫ |
||||
Доходы от реализации прикладных научных исследований | ||||
Отчисления в центральный фонд вышестоящее учреждение | ||||
РАСХОДЫ |
||||
Приобретение услуг | ||||
Прочие услуги (издание сборника научных трудов) | ||||
Начальник научного отдела ______________
Согласовано:
Зам. директора
по научной работе _________________
Начальник ПЭО ___________________
Научный руководитель _____________ ()
А К Т
сдачи-приемки научно-технической продукции
по договору №
(наименование темы, этапа)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя проректор по научной работе, с одной стороны, и представитель Заказчика _____________________ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что научно-техническая продукция соответствует требованиям технического задания и в надлежащем порядке оформлена.
Краткое описание научно-технической продукции: ___________________________
_______________________________________________________________________
Договорная цена составляет по договору _____________________________
Объем выполненных работ с начала договора составляет _______________________
Ранее выполнено и принято работ на сумму _________________________________
Засчитывается аванс _____________________________________________
Следует к перечислению по настоящему акту _____________________________________
Дата сдачи-приемки ________________________________
Работу сдал: Работу принял:
От Исполнителя От Заказчика
Директор
____________________
Зам. директора по научной работе
____________________
Начальник научного отдела
____________________
Научный руководитель
Договор на создание (передачу) научно-технической продукции
Предмет и стороны по договору на создание (передачу) научно-технической продукции
Развитие рыночных отношений в сфере науки и техники привело к возрастанию роли договоров, в рамках которых не только производятся, но и распространяются и применяются новые научно-технические достижения. Эти достижения именуются научно-технической продукцией и признаются товаром. К научно-технической продукции относятся законченные научно-исследовательские, проектные, конструкторские, технологические работы и услуги, изготовленные опытные образцы или опытные партии изделий, выполненные в соответствии с требованиями договора и принятые заказчиком. Нередко договоры заключаются только на передачу результатов законченных исследований и разработок.
Предметом договора на создание научно-технической продукции могут быть научно-исследовательские, проектные, конструкторские и технологические работы, работы по изготовлению, испытанию и поставке опытных образцов и партий изделий (продукции), другие работы по профилю деятельности научной организации. Иначе говоря, если предметом договора является создание научно-технической продукции, то он в значительной мере совпадает с договором о выполнении НИОКР. Существенные отличия присущи договору, регулирующему отношения по передаче либо одновременно по созданию, передаче, освоению и внедрению научно-технической продукции, а также по ее дальнейшему обслуживанию /10 стр. 44/.
По договору на передачу научно-технической продукции само право использования данной продукции (в отличие, например, от исключительного права использования охраняемого патентом изобретения, передаваемого по лицензионному договору) не уступается и не оплачивается. Передаются лишь знания, овеществленные в технической документации и образцах техники, а также производственный опыт.
В качестве сторон по договору могут выступать любые субъекты гражданского права. Чаще всего в этом качестве выступают предприятия и коммерческие организации, а также учреждения, осуществляющие научную и научно-техническую деятельность.
В договоре на создание (передачу) научно-технической продукции должны быть согласованы условия о его предмете (наименование научно-технической продукции; научные, технические, социальные, экономические и другие требования к научно-технической продукции); сроке действия договора; сроке и порядке приемки научно-технической продукции; определена его цена; условия, касающиеся соблюдения конфиденциальности; а также ответственность сторон за нарушение принятых обязательств /11 стр. 44/.
Неимущественный характер объекта договора делает необходимым согласование в нем условий, ограничивающих использование заказчиком научно-технической продукции (разработки), в частности, путем указания, на каком именно предприятии, каким образом, с какой целью и в течение какого времени она будет использована. При этом решаются и вопросы о том, вправе ли заказчик передавать полученную им продукцию (разработку) третьим лицам и может ли это делать без его согласия разработчик, может ли последний использовать полученные результаты для собственных нужд и т.д.
Проект договора на создание (передачу) научно-технической продукции может быть разработан любой из договаривающихся сторон и после подписания направлен ею другой стороне. Направление контрагенту проекта договора служит предложением заключить договор, действительным в течение 20 дней с момента отправки. При отсутствии возражений по условиям договора сторона, получившая проект договора, в 20-дневный срок направляет другой стороне подписанный договор. При наличии разногласий по проекту договора стороны в 10-дневный срок принимают меры по их урегулированию. Обычно договор оформляется в соответствии с примерным образцом.
Одним из важнейших условий договора является цена создаваемой (передаваемой) научно-технической продукции. Поскольку на многие виды такой продукции отсутствуют общественно необходимые затраты, размер цены определяется эффективностью продукции для потребителя, соотношением спроса и предложения на нее, а не фактическими затратами на ее разработку.
Обычно договорная цена на научно-техническую продукцию устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение. В качестве базы для достижения соглашения о договорной цене принимается предварительная цена, рассчитанная заказчиком (исполнителем) с учетом научно-технического уровня, конкурентоспособности, эффективности, периода эффективного использования и других факторов применения научно-технической продукции /12 стр. 44/. Соглашение сторон о договорной цене на научно-техническую продукцию оформляется протоколом, являющимся составной частью договора.
Расчеты за научно-техническую продукцию осуществляется на основе договорной цены с учетом выполнения исполнителем и заказчиком договорных обязательств и в соответствии со сроками платежей, предусмотренными условиями договора.
Стороны могут предусмотреть в договоре единовременную оплату научно-технической продукции в установленный ими срок со дня подписания акта сдачи-приемки или оплату научно-технической продукции в виде платежей по согласованным срокам. В случае, когда в состав реализуемой научно-технической продукции входят различные ее виды (комплект технической документации на новую продукцию, услуги по освоению производства и др.), в договоре могут устанавливаться цены для каждого вида научно-технической продукции. Условия авансирования работ и их оплаты предусматриваются в договоре по соглашению сторон.
Источниками финансирования затрат предприятий и организаций по приобретению у разработчиков конкретной научно-технической продукции должны быть в основном собственные средства, средства централизованных
фондов и кредиты банков, а в отдельных случаях и бюджетные ассигнования.
Сдача-приемка научно-технической продукции
Сдача-приемка научно-технической продукции составляет особый этап исполнения данного договора. Она оформляется специальным актом. По соглашению сторон акт сдачи-приемки может входить в состав договора на создание (передачу) научно-технической продукции.
Ответственность за нарушение условий договора на создание (передачу) научно-технической продукции
За неисполнение обязательств, предусмотренных в договоре, стороны несут ответственность на условиях и в размере, которые они сами определили в договоре. Это касается, прежде всего, ответственности исполнителя за просрочку в выполнении отдельных этапов работ, а также за неустранение недостатков и дефектов, отмеченных в акте приемки работы, и ответственности заказчика за просрочку в оплате или за отказ от оплаты выполненных работ, поскольку эти условия прямо не предусмотрены законодательством. Ранее устанавливалась только ответственность исполнителя за неустранение виновно допущенных им недостатков и носила она ограниченный характер (убытки могли быть взысканы лишь в размере, не превышающем общую стоимость самих работ). В целом ответственность сторон данного договора за нарушение его условий аналогична ответственности сторон договора о выполнении НИОКР.
На странице представлена, актуальная в 2019 году, Форма договора на создание (передачу) научно-технической продукции (НТП), заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате.doc, .rtf или.pdf, размер файла документа составляет 11,6 кб.
- Предмет договора
- Стоимость работ и порядок расчетов
- Порядок сдачи и приемки работ
- Ответственность сторон
- Прочие условия
- Срок действия договора
- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
- Подписи сторон
ДОГОВОР на создание (передачу) научно-технической продукции
г. _______________
«_____» _______________ 2016 г.
______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) ______________________________.
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора ______________________________.
1.3. Срок сдачи работ по договору «_____» _______________2016 г.
1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ ____________________ от «_____» _______________2016 г. №__________, являющегося частью договора.
1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на ____________________ путем ______________________________.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене __________ рублей.
2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.
2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен ____________________ от «_____» _______________2016 г. №__________, являющегося частью договора.
3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:
- комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
- протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;
- копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение ____________________ от «_____» _______________2016 г.
3.4. Заказчик обязан в срок до «_____» _______________2016 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.
3.5. Исполнитель обязан в срок до «_____» _______________2016 г. уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).
3.6. Заказчик в течение __________ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения.
3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере __________ рублей.
3.10. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в __________-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в __________-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ______________________________.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию ______________________________.